Заказать звонок

Проекты договоров с ООО ПСМ

ООО ПСМ хотят чтоб перевозчики подписали такой договор

Договор № __________

на оказании услуг спецтехники (с экипажем)

 

г. Иркутск                                                                                                   «___» марта 2019 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора __________________, действующей  на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тибилова Левана Заликоевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

  1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги автотранспортных средств, перечень которой указан в Приложении № 1 (далее – услуги техники/спецтехники), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

  Заявки направляются Исполнителю по электронной связи, посредством использования сети Интернет с адреса почты Заказчика: sadovskii_so@1psk.org  на адрес почты Исполнителя:_________________. Заявка считается поданной со дня направления на указанный адрес.

1.2. Управление спецтехникой осуществляют водители Исполнителя.

1.3. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг третьих лиц.

1.4. Заявки на оказание услуг подаются Заказчиком по телефону или по электронной почте не менее, чем за 3 часа до предоставления техники. В заявке указывается вид необходимой техники, срок оказания услуг по заявке, адрес объекта оказания услуг. 

1.5. Фактические объемы оказанных Исполнителем услуг техники подтверждаются подписанными сторонами табелями учета. На основании подписанных сторонами табелей учета за истекший месяц, стороны подписывают Акт об оказании услуг за истекший месяц.

 

  1. Срок оказания услуг, срок действия договора
  • Услуги оказываются Исполнителем в период действия настоящего договора, на основании заявок Заказчика.
  • Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2019 г.
  • Если за 10 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не извещает другую о расторжении в письменном виде, Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.

 

  1. Тарифы и порядок расчетов

3.1. Оплата за оказанные услуги производится согласно тарифам Исполнителя (Приложение №1 к Договору) за каждый отработанный час.

3.2. Оплата услуг техники по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.

Заказчик производит оплату 50% от стоимости оказанных услуг за каждые 14 дней работы техники, при работе в одну смену, в течении 5 рабочих дней, после подписания сторонами без замечаний табелей учета, Акта об оказании услуг за истекшие14 дней, на основании выставляемых Исполнителем счетов.

Окончательный расчёт в размере 50% производится по факту оказания услуг за весь указанный период, в течении 30 (тридцати) рабочих дней, после подписания сторонами без замечаний табелей учета, Актов об оказании услуг за период__________, на основании выставленного Подрядчиком счета, при отсутствии у Заказчика претензий по объёму и качеству оказанных услуг.

 

  1. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. По истечении каждых 14 дней оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику табели учета по оказанным услугам за истекшие дни в двух экземплярах, акт об оказанных услугах за 14 дней, счет.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения указанных документов, Заказчик обязан подписать табели учета, акт об оказании услуг и направить по одному экземпляру Исполнителю, либо, при наличии замечаний к оказанным услугам направить Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ, возражения.

4.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами табелей учета и Акта об оказании услуг за истекший период.

 

  1. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель вправе:

5.1.1. Не приступать к оказанию услуг, приостановить оказание услуг, а также отказаться от исполнения Договора при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика технике может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные характеристики техники.

5.1.2. Привлекать к оказанию услуг техники на объекте Заказчика третьих лиц.

5.1.3. Не приступать к оказанию услуг техники, приостановить оказание услуг на объекте Заказчика, незамедлительно предупредив Заказчика о приостановлении оказания услуг техники, в случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг по настоящему Договору за оказанные услуги.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Предоставлять транспортные средства, спецтехнику в технически исправном состоянии для оказания услуг на объекте Заказчика.

5.2.2. Самостоятельно производить обязательные для владельца автотранспортного средства платежи в бюджет, страховые платежи, ремонт текущий и капитальный, заправку ГСМ, проходить технический осмотр автотранспортного средства.

5.2.3. Соблюдать сроки предоставления Заказчику документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

5.2.4. Допускать квалифицированных водителей к оказанию услуг.

5.2.5. Соблюдать внутриобъектовый режим, согласно требованиям охраны труда техники безопасности, пожарной безопасности.

5.2.6. Предоставить путевой лист перед началом оказания услуг.

 

  1. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Приостановить оказание услуги техники при нарушении Исполнителем/оператором техники трудовой и производственной дисциплины, норм по охране труда.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Не перемещать предоставленную технику за пределы согласованного с Исполнителем места ее работы. При необходимости оказания услуг техники в другом месте, получить согласие Исполнителя.

6.2.2. При наступлении происшествия с техникой, в результате которого технике был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного повреждения сообщить Исполнителю.

 

  1. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы задолженности.

7.3. В случае не предоставления Исполнителем в установленный срок техники, нарушение срока предоставления техники по согласованной заявке, за каждый установленный факт не предоставления, нарушения срока предоставления техники, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.4. В случае установления факта простоя более 60 минут по вине Исполнителя предоставленной техники, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере стоимости услуг с использованием данной техники за восьми часовой рабочий день.

7.4.1. В случае поломки (простоя) техники Исполнитель обязан во избежание штрафных санкций предоставить подменную технику равных параметров.

7.5. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления Заказчику оригиналов табелей учета в двух экземплярах, Акта, счета, счета-фактуры установленного п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг, на которую выставляются документы, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости услуг.

7.6. В случае нарушения требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности на объекте, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

7.7. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора решаются путем переговоров. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения сторонами претензий составляет 10 (десять) рабочих дней. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

 

  1. Заключительные положения

8.1. Исполнитель заверяет Заказчика в соответствии со статьей  431.2. ГК РФ, что:

-является добросовестным налогоплательщиком;

-своевременно и надлежащим образом ведет бухгалтерский и налоговый учет;

-своевременно и надлежащим  образом сдает налоговую отчетность;

-налоговая отчетность является достоверной, т.е. содержит сведения, соответствующие действительности;

-своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы.

8.2. Условия о возмещении потерь:

8.2.1. Стороны договорились в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ установить обязанность Исполнителя возместить имущественные потери Заказчика в случае наступления ниже перечисленных негативных обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства стороной.

8.2.2. Стороны установили, что Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные последним имущественные потери из-за применения к нему санкций со стороны государственных органов в связи с выявлением налоговой недобросовестности Исполнителя и не проявлением должной осмотрительности Заказчика в отношении Исполнителя.

8.2.3. Стороны установили, что к имущественным потерям Заказчика относятся в том числе, но не ограничиваясь, следующие потери:

а) сумма доначисленного Заказчику НДС, в виду отказа Заказчику в вычете по НДС по данному Исполнителю из-за его недобросовестности;

б)-сумма доначисленного Заказчику налога на прибыль, в виду отказа Заказчику в принятии соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль по данному Исполнителю;

в)-сумма штрафов, пеней, недоимок, предъявленных к Заказчику государственными органами, в связи с неуплатой и (или)  несвоевременной / неполной уплатой налогов Заказчиком, из-за признания Исполнителя недобросовестным налогоплательщиком;

г)-суммы судебных и иных расходов, понесенных Заказчиком по причине налоговой недобросовестности Исполнителя при рассмотрении споров, связанных с оспариванием решений налоговых и судебных органов.

8.2.4. Срок возмещения Исполнителем имущественных потерь Заказчика составляет 5 (пять) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. Размер возмещения определяется как совокупность сумм имущественных потерь Заказчика в соответствии с п. 8.2.3. настоящего Договора.

8.2.5. Стороны установили, что Заказчик вправе требовать возмещения имущественных потерь с момента оплаты им налогов (по уточненным декларациям), пеней, штрафов ввиду обстоятельств наступивших в соответствии с подпунктами а) и б) п. 8.2.3. Договора или вступления в силу соответствующего решения налоговых органов  или решения суда в зависимости от того, что наступит ранее.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силы в случае, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях, произошедших в их адресах и реквизитах.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

 

Приложения:

  1. Стоимость услуг автотранспорта и специальной техники (Приложение № 1)
  2. Форма табеля учета по оказанным услугам (Приложение № 2)

 

  1. Адреса, реквизиты и подписи сторон

 

Под Моей редакцией

Договор № __________

на оказании услуг спецтехники (с экипажем)

 

г. Иркутск                                                                                                   «___» марта 2019 г.

 

Индивидуальный предприниматель Петров Юрий Владимирович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 309385021700095 от 05 августа 2009г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тибилова Левана Заликоевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

  1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказывать услуги автотранспортных средств, перечень которой указан в Приложении № 1 (далее – услуги техники/спецтехники), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

  Заявки направляются Исполнителю по электронной связи, посредством использования сети Интернет с адреса почты Заказчика: sadovskii_so@1psk.org  на адрес почты Исполнителя:_RF777888@yandex.ru Заявка считается поданной со дня направления на указанный адрес.

1.2. Управление спецтехникой осуществляют водители Исполнителя.

1.3. В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг третьих лиц.

1.4. Заявки на оказание услуг подаются Заказчиком по телефону или по электронной почте не позднее 13ч 00 мин предшествующего дня предоставления техники. В заявке указывается вид необходимой техники, срок оказания услуг по заявке, адрес объекта оказания услуг. 

1.5. Фактические объемы оказанных Исполнителем услуг техники подтверждаются подписанными сторонами табелями учета. На основании подписанных сторонами табелей учета за истекший период, стороны подписывают Акт об оказании услуг за истекший  период.

 

  1. Срок оказания услуг, срок действия договора
  • Услуги оказываются Исполнителем в период действия настоящего договора, на основании заявок Заказчика.
  • Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2019 г.
  • Стороны заключивший настоящий договор направляет другой стороне за  5  календарных дней о намерение расторгнуть договор.

 

  1. Тарифы и порядок расчетов

3.1. Оплата за оказанные услуги производится согласно тарифам Исполнителя (Приложение №1 к Договору) за каждый отработанный час.

3.2. Оплата услуг техники по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.

Заказчик производит оплату 50% от стоимости оказанных услуг за каждые 14 дней работы техники, при работе в одну смену, в течении 3 календарных дней, после подписания сторонами без замечаний табелей учета, Акта об оказании услуг за отработаные14 дней, на основании выставляемых Исполнителем счетов.

Окончательный расчёт в размере 50% производится , в течении 30 (тридцати) календарных дней, после подписания сторонами табелей учета, Актов об оказании услуг за период__________, на основании выставленного Исполнителем счета.

3.2.1 Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя.

 

  1. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. По истечении каждых 14 дней оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику табели учета по оказанным услугам за истекшие дни в двух экземплярах, акт об оказанных услугах за 14 дней, счет, а в крайних случаях подписаные и отсканированые документы на адрес почты Заказчика: sadovskii_so@1psk.org  

4.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения указанных документов, Заказчик обязан подписать табели учета, акт об оказании услуг и направить по одному экземпляру Исполнителю, либо, при наличии замечаний к оказанным услугам направить Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ, возражения.

4.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами табелей учета и Акта об оказании услуг за истекший период.

 

  1. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель вправе:

5.1.1. Не приступать к оказанию услуг, приостановить оказание услуг, а также отказаться от исполнения Договора при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в результате действий Заказчика технике может быть причинен какой-либо ущерб (в том числе невосстановимый) или иные повреждения, в результате которых ухудшаются эксплуатационные характеристики техники.

5.1.2. Привлекать к оказанию услуг техники на объекте Заказчика третьих лиц.

5.1.3. Не приступать к оказанию услуг техники, приостановить оказание услуг на объекте Заказчика, незамедлительно предупредив в устной форме Заказчика через его сотрудников или адреса почты Заказчика: sadovskii_so@1psk.org  о приостановлении оказания услуг техники, в случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг по настоящему Договору за оказанные услуги, а также не исполнив пункт 4.2 данного договора.

5.1.4 Исполнитель в праве разместить информацию о не исполнении, разногласиях и возражениях с Заказчиком данного договора на интернет ресурсе 777.Сайт

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Предоставлять транспортные средства, спецтехнику в технически исправном состоянии для оказания услуг на объекте Заказчика.

5.2.2. Самостоятельно производить обязательные для владельца автотранспортного средства платежи в бюджет, страховые платежи, ремонт текущий и капитальный, заправку ГСМ, проходить технический осмотр автотранспортного средства.

5.2.3. Соблюдать сроки предоставления Заказчику документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора.

5.2.4. Допускать квалифицированных водителей к оказанию услуг.

5.2.5. Соблюдать внутриобъектовый режим, согласно требованиям охраны труда техники безопасности, пожарной безопасности.

 

 

  1. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Приостановить оказание услуги техники при нарушении Исполнителем/оператором техники трудовой и производственной дисциплины, норм по охране труда.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Не перемещать предоставленную технику за пределы согласованного с Исполнителем места ее работы. При необходимости оказания услуг техники в другом месте, получить согласие Исполнителя.

6.2.2. При наступлении происшествия с техникой, в результате которого технике был причинен какой-либо ущерб, обо всех фактах порчи или иного повреждения сообщить Исполнителю.

6.2.3 Направить или вручить Исполнителю письмо в котором будут указаны лица имеющие право на подпись: табелей учета, акта об оказании услуг, счетов. До начала подачи заявок.

6.3.1  Не перегружать предоставленный Исполнителем автотранспорт более:

3 х осные 25т груза

4 х остные 30 груза

  1. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

7.2.1 В случае порче техники Заказчиком или другими лицами на обьектах Заказчика, Исполнитель в праве потребовать от заказчика возмещения в полном объёме.

7.3. В случае не предоставления Исполнителем в установленный срок техники, нарушение срока предоставления техники по согласованной заявке, за каждый установленный факт не предоставления, нарушения срока предоставления техники, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 5 000 (пять

тысяч) рублей.

7.4. В случае установления факта простоя более 120 минут по вине Исполнителя предоставленной техники, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 50% стоимости услуг с использованием данной техники за восьми часовой рабочий день.

7.4.1. В случае поломки (простоя) техники Исполнитель обязан во избежание штрафных санкций предоставить подменную технику равных параметров в течении трёх часов,вслучае своевременной подмены пункт 7.4 не применяется.

7.5. В случае нарушения Исполнителем срока предоставления Заказчику оригиналов табелей учета в двух экземплярах, Акта, счета, счета-фактуры установленного п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг, на которую выставляются документы, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости услуг.

7.6. В случае нарушения требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности на объекте, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый факт нарушения.

7.7. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора решаются путем переговоров. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения сторонами претензий составляет 10 (десять) рабочих дней. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

 

  1. Заключительные положения

8.1. Исполнитель заверяет Заказчика в соответствии со статьей  431.2. ГК РФ, что:

-является добросовестным налогоплательщиком;

-своевременно и надлежащим образом ведет бухгалтерский и налоговый учет;

-своевременно и надлежащим  образом сдает налоговую отчетность;

-налоговая отчетность является достоверной, т.е. содержит сведения, соответствующие действительности;

-своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы.

 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силы в случае, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.5. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях, произошедших в их адресах и реквизитах.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Top